8 (391) 989 84 34

Пн-Пт, с 9 до 18

ДОГОВОР

г. Красноярск
«___» __________2019 г.
«Поставщик», с одной стороны, и гражданин Российской Федерации ______________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

Термины и сокращения

Договор - это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (ст. 420 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Конструкция - предмет или набор предметов, собираемый по индивидуальным размерам.
Адрес – указывается адрес, по которому выполняется замер конструкции.

Заказчик – физическое лицо, уполномоченное рассчитываться за товар, подписывать договор и приложения к договору, принимать и подписывать акты выполненных работ, а также осуществлять иные действия в рамках договора.

Поставщик - фирма, поставляющая товар, выполняющая работы или оказывающая услуги, включенные в стоимость товара по договору.

Замер конструкции – указывается количество замеряемой конструкции.

Подъём этаж – указывается количество этажей для подъёма товара (конструкция).

Тип здания – отмечается поверхность, куда будет устанавливаться конструкция.

Доставка – отмечается необходимость доставки товара (конструкция) в адрес Заказчика.

Вывоз мусора – мусор после проведения работ упаковывается и вывозится на санкционированную свалку города.

Монтаж кол-во __ дней – отмечается какое количество дней понадобится для проведения работ.

Лифт – отмечается, имеется ли в помещении лифт и какого он предназначения.

Монтаж по ГОСТ 30971-2012 – монтажными работы, выполняемые с использованием готовых изделий. Заказчику поясняются основные моменты монтажа по ГОСТ 30971-2012, после чего заказчик имеет возможность выбирать монтаж по ГОСТ 30971-2012 или нет.

Ручка – отмечается, какая ручка будет устанавливаться в конструкция.

М/С – отмечается наличие противомоскитной сетки на створке конструкции.

Замок – отмечается, какое именно запирающее устройство будет установлено в конструкции.

Доводчик – отмечается необходимость установки доводчика при проведении монтажных работ на конструкции.

AL порог – отмечается необходимость установки на конструкции алюминиевого порога.

Стеклопакет (СПД/СПО) – отмечается, какой толщины будет установлен стеклопакет и с какими свойствами. Пример: СПД40ТОП, где СПД - стеклопакет двухкамерный, 40 – толщина стеклопакета (мм), ТОП - теплоизоляционное низкоэмиссионное покрытие на стекле.

СПД/СПО – стеклопакет двухкамерный/стеклопакет однокамерный.

ТОП – теплоизоляционное низкоэмиссионное покрытие на стекле.

Профиль (ПВХ/алюминий)– отмечается марка профиля, из которого будет изготовлена конструкция.

Профиль ПВХ класса А/В – класс А при толщине внешней стенки от 2,7 мм до 3 мм, предназначен для установки в жилых помещениях/ класс В при толщине внешней стенки до 2,6 мм, предназначен для установки в не жилых помещениях

RAL (внут/нар) – отмечается, в какой цвет будет окрашена конструкция. Отметка может быть поставлена цифрами по колеровочной системе RAL или сокращением «бел», что означает «белый».

Гребенка – ограничитель открывания створки окна (балконный двери) для проветривания помещения. Отмечается необходимость его установки в конструкцию.

Шлегель - уплотнитель из пеноматериала Q-Lon: для конструкции из ПВХ. Отмечается необходимость его установки в конструкции на притворе створки и рамы.

Резина – уплотнитель резиновый. Отмечается необходимость его установки в конструкцию на притворе створки и рамы.

Раздел «Отделка» - в этом разделе отмечаются материалы, которые по выбору Заказчика, необходимы при монтаже конструкции.

Примечание – дополнительные комментарии к замерам.

Работа – необходимые мероприятия для выполнения договора.

Принципиальная схема установки и монтажного узла – указывается детальное место расположения конструкции в проёме, а также расписывается способ монтажа.

ВКЛЕЙКА стеклопакета - данная технология позволяет приклеивать стеклопакет к фальцу створки. При применении этой технологии возможно сборка рам конструкции высотой до 2,6 м.

Подставочный профиль (донный профиль) - для присоединения отлива и подоконника крепится под раму в нижней части окна, служит для транспортировки и монтажа окна, в качестве основы их крепления.

1.Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику в собственность в установленный настоящим Договором срок Товар согласно Приложению № 1 к настоящему договору, которое является неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего договора.
1.2. В стоимость товара может входить: работы по доставке, сборке, покраске, монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и установке. Объем и содержание работ определяется Сторонами в Приложение № 1.
1.3. Заказчик поставлен в известность о необходимости остекления жилых помещений оконными блоками с СПД с ТОП покрытием, класса А и проведением работ согласно ГОСТ 30971-2012. Так же разъяснены последствия монтажа с отклонением от ГОСТ р 52749-2007 (без применения паро-гидроизоляционных материалов), разъяснены последствия монтажа без применения донного профиля. Заказчик дает свое согласие, выполнить заявку при подписи Приложения №1.

ДОГОВОР № _____________

г. Красноярск                                                                                                          «___» __________2019 г.

«Поставщик», с одной стороны, и гражданин Российской Федерации ______________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

Термины и сокращения

Договор - это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (ст. 420 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Конструкция - предмет или набор предметов, собираемый по индивидуальным размерам.

Адрес – указывается адрес, по которому выполняется замер конструкции.

Заказчик – физическое лицо, уполномоченное рассчитываться за товар, подписывать договор и приложения к договору, принимать и подписывать акты выполненных работ, а также осуществлять иные действия в рамках договора.

Поставщик - фирма, поставляющая товар, выполняющая работы или оказывающая услуги, включенные в стоимость товара по договору.

Замер конструкции – указывается количество замеряемой конструкции.

Подъём этаж – указывается количество этажей для подъёма товара (конструкция).

Тип здания – отмечается поверхность, куда будет устанавливаться конструкция.

Доставка – отмечается необходимость доставки товара (конструкция) в адрес Заказчика.

Вывоз мусора – мусор после проведения работ упаковывается и вывозится на санкционированную свалку города.

Монтаж кол-во __ дней – отмечается какое количество дней понадобится для проведения работ.

Лифт – отмечается, имеется ли в помещении лифт и какого он предназначения.

Монтаж по ГОСТ 30971-2012   монтажными работы, выполняемые с использованием готовых изделий. Заказчику поясняются основные моменты монтажа по ГОСТ 30971-2012, после чего заказчик имеет возможность выбирать монтаж по ГОСТ 30971-2012 или нет.

Ручка – отмечается, какая ручка будет устанавливаться в конструкция.

М/С – отмечается наличие противомоскитной сетки на створке конструкции.

Замок – отмечается, какое именно запирающее устройство будет установлено в конструкции.

Доводчик – отмечается необходимость установки доводчика при проведении монтажных работ на конструкции.

AL порог – отмечается необходимость установки на конструкции алюминиевого порога.

Стеклопакет (СПД/СПО) – отмечается, какой толщины будет установлен стеклопакет и с какими свойствами. Пример: СПД40ТОП, где СПД - стеклопакет двухкамерный, 40 – толщина стеклопакета (мм), ТОП - теплоизоляционное низкоэмиссионное покрытие на стекле.

СПД/СПО – стеклопакет двухкамерный/стеклопакет однокамерный

ТОП – теплоизоляционное низкоэмиссионное покрытие на стекле

Профиль (ПВХ/алюминий)– отмечается марка профиля, из которого будет изготовлена конструкция.

Профиль ПВХ класса А/В – класс А при толщине внешней стенки от 2,7 мм до 3 мм, предназначен для установки в жилых помещениях/ класс В при толщине внешней стенки до 2,6 мм, предназначен для установки в не жилых помещениях

RAL (внут/нар) – отмечается, в какой цвет будет окрашена конструкция. Отметка может быть поставлена цифрами по колеровочной системе RAL или сокращением «бел», что означает «белый».

Гребенка – ограничитель открывания створки окна (балконный двери) для проветривания помещения. Отмечается необходимость его установки в конструкцию.

Шлегель - уплотнитель из пеноматериала Q-Lon: для конструкции из ПВХ. Отмечается необходимость его установки в конструкции на притворе створки и рамы.

Резина – уплотнитель резиновый. Отмечается необходимость его установки в конструкцию на притворе створки и рамы.

Раздел «Отделка» - в этом разделе отмечаются материалы, которые по выбору Заказчика, необходимы при монтаже конструкции.

Примечание – дополнительные комментарии к замерам.

Работа – необходимые мероприятия для выполнения договора.

Принципиальная схема установки и монтажного узла – указывается детальное место расположения конструкции в проёме, а также расписывается способ монтажа.

ВКЛЕЙКА стеклопакета -  данная технология позволяет приклеивать стеклопакет к фальцу створки. При применении этой технологии возможно сборка рам конструкции высотой до 2,6 м.

Подставочный профиль (донный профиль) - для присоединения отлива и подоконника крепится под раму в нижней части окна, служит для транспортировки и монтажа окна, в качестве основы их крепления.

 

1.    Предмет договора

1.1.   Поставщик обязуется передать Заказчику в собственность в установленный настоящим Договором срок Товар согласно Приложению № 1 к настоящему договору, которое является неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2.   В стоимость товара может входить: работы по доставке, сборке, покраске, монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и установке. Объем и содержание работ определяется Сторонами в Приложение № 1.

1.3.   Заказчик поставлен в известность о необходимости остекления жилых помещений оконными блоками с СПД с ТОП покрытием, класса А и проведением работ согласно ГОСТ 30971-2012. Так же разъяснены последствия монтажа с отклонением от ГОСТ р 52749-2007 (без применения паро-гидроизоляционных материалов), разъяснены последствия монтажа без применения донного профиля. Заказчик дает свое согласие, выполнить заявку при подписи Приложения №1.

2.    Права и обязанности сторон

2.1.   Поставщик обязан:

2.1.1.       Поставить Товар и выполнить работы, входящие в стоимость Товара согласно Приложению № 1 в количестве, ассортименте и сроки, установленные настоящим Договором и сделать отметку в Акте приёма-передачи о передаче Товара Заказчику. После выполнения работ, входящих в стоимость Товара, передать Заказчику результат выполненных работ по Акту выполненных работ.

2.1.2.       Одновременно с поставкой каждой партии Товара, по желанию Заказчика, передать Заказчику все относящиеся к нему документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.д.).

2.1.3.       Передать Заказчику вместе с договором информацию, касающуюся эксплуатации и ухода за изделием, являющимся предметом настоящего договора, Приложение №2, Приложение №3, Приложение №4.

2.1.4.       Обеспечить: выполнение работ по монтажу в соответствии с требованиями действующих норм и правил; своевременно, с учетом погодных условий - при температуре наружного воздуха не ниже – 20 0С и при температуре не ниже +15 0С внутри помещения, (исключение составляет монтаж с применением теплового экрана, который позволяет проводить работы при наружной температуре – 40 0С) устранение недостатков и дефектов, выявленных в ходе приемки и в период гарантийной эксплуатации результата выполненных работ.

2.1.5.       Немедленно (путем составления Акта об обнаружении обстоятельств, угрожающих качеству товара или  результатов выполняемых работ) предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ, входящих в стоимость Товара, при обнаружении обстоятельств, не зависящих от Поставщика, которые грозят качеству товара или результату выполняемых по настоящему договору работ. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Поставщика об обстоятельствах, грозящих качеству товара или результату выполняемых работ, входящих в стоимость договора, не примет необходимых мер для устранения указанных обстоятельств, Поставщик вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.

2.2.   Поставщик вправе:

2.2.1.   Самостоятельно определять способы выполнения работ, входящих в стоимость договора.

2.2.2.   Досрочно выполнять работы, входящие в стоимость по настоящему Договору и передать досрочно результат выполненных работ Заказчику по Акту выполненных работ.

2.2.3.   Не приступать к выполнению работ, а начатые работы приостановить при невыполнении Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение обязанностей Поставщика не будет исполнено в установленный срок. В этом случае Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору и потребовать возмещения убытков.

2.2.4.   При неисполнении Заказчиком обязанностей, оплатить стоимость Товара по настоящему Договору, согласно п.3.4. настоящего договора, Поставщик вправе удержать стоимость Товара и потребовать возмещения убытков.

2.2.5.   В одностороннем внесудебном порядке отказаться от договора по причине не исполнения Заказчика своих обязательств по договору или препятствия исполнения Заказчиком обязательств Поставщика, уведомив об этом Заказчика письменно за 5 (пять) дней. В таком случае Поставщик обязан возвратить уплаченные Заказчиком денежные средства за невыполненные работы по договору в течение 5 рабочих дней с даты получения заявления о возврате с указанием реквизитов для перечисления.

2.2.6.       Требовать надлежащего исполнения Заказчиком его обязанностей по настоящему договору.

2.3.   Заказчик обязан:

2.3.1.   Принять и оплатить Товар и выполненные работы, входящие в стоимость Товара согласно Приложению № 1в форме, размере, порядке и сроки, согласно п.4 настоящего Договора и сделать отметку в Акте приёма-передачи о приеме Товара Заказчика. После выполнения работ, входящих в стоимость Товара, принять от Поставщика результат выполненных работ по Акту выполненных работ.

2.3.2.   Находиться в момент доставки Товара по адресу, указанному Заказчиком в Приложении № 1, осмотреть и принять его по качеству и количеству, сделать отметку в Акте приёма-передачи Товара, с переходом к последнему с этого момента права собственности, а также рисков утраты или случайной гибели доставленного Товара до момента выполнения работ, входящих в стоимость Товара, согласно Приложению №1. В случае, если Заказчик не может присутствовать по адресу, указанному Заказчиком в Приложении № 1, письменно назначить ответственного за приемку Товара и выполненных работ.

В противном случае, вторичная доставка оплачивается Заказчиком отдельно. При этом, новые сроки доставки и выполнения работ, входящих в стоимость договора, устанавливаются Поставщиком, исходя из своих возможностей и очередности заказов.

2.3.3.   Оказывать Поставщику организационное содействие в выполнении работ, входящих в стоимость договора, в том числе: подготовить помещение для выполнения работ: укрыть во избежание порчи мебель, пол, убрать мешающие выполнению работ предметы в радиусе 2 метров от места проведения работ, отвести место для хранения инструмента, складирования мусора обеспечить Поставщика электроэнергией напряжением 220В, наличием систем водо - и тепло - снабжения. При невыполнении Заказчиком указанных требований, сроки выполнения работ, входящих в стоимость Товара, переносятся на новый срок с учетом очередности заказов Поставщика.

Во избежание недоразумений убрать (вынести) драгоценные вещи, денежные средства в любой валюте, дорогостоящее оборудование (стоимостью более 1000 рублей) и т. п. При невыполнении Заказчиком данных требований претензии по исчезновению или порче не принимаются. Поставщик и его представители не несут никакой ответственности за оставленные вещи или деньги на объекте выполнения работ.

2.3.4.   Своевременно (в течение одного рабочего дня с момента подписания Акта сдачи- приемки выполненных работ) заявить Поставщику об обнаруженных отступлениях от договора, ухудшающих результат выполненных работ или иных недостатках. Заказчик, не сделавший такого заявления, теряет в дальнейшем право ссылаться на обнаруженные им недостатки.

2.3.5.   В случае отказа от исполнения договора до сдачи Поставщиком результата выполненных работ, входящих в стоимость договора, уплатить Поставщику цену, определенную за фактически выполненные работы.

2.3.6.   В день окончания выполнения работ, входящих в стоимость Товара, осмотреть и принять результат выполненных работ по Акту выполненных работ, либо представить Поставщику (в момент приемки результата выполненных работ- в течение одного дня) мотивированный отказ от приемки результата выполненных работ, о чем сторонами составляется Акт об обнаруженных недостатках.

2.4.        Заказчик вправе:

2.4.1.   Во всякое время получить информацию о ходе поставки Товаров и выполнения работ, входящих в стоимость договора, не вмешиваясь в деятельность Поставщика.

 

3.    Цена договора и порядок расчетов

 

3.1.   Цена по настоящему договору составляет _______________________ (___________________________________________________________________________________) рублей.

3.2.   Цена договора остается неизменной на весь срок поставки Товаров и выполнения работ, входящих в стоимость Товара по договору и является фиксированной согласно Приложения № 1.

3.3.   Заказчик оплачивает аванс по договору, который составляет 70% от цены договора _____________________ (___________________________________________________________________________________) рублей в кассу Поставщика в момент заключения договора или представителю Поставщика при заключении договора по адресу Заказчика.

3.4.   Окончательный расчет по настоящему договору производится Заказчиком до момента начала работ, входящих в стоимость Товара не позднее двух рабочих дней.

3.5.   В случае неоплаты (окончательной суммы расчета) в течение 10 календарных дней с момента уведомления Заказчика (телефонным /письменным сообщением, датой предполагаемого монтажа/доставки о готовности приступить к монтажным работам /доставке товара) договор считается расторгнутым в одностороннем порядке по инициативе Заказчика, и возврат денежных средств в размере предоплаты не осуществляется. Товар подлежит передаче Заказчику в полном объёме согласно Приложения №1 в течении одного рабочего дня.

3.6.   В случае хранения Товара Заказчика на складе Поставщика, Заказчик оплачивает каждый день хранения из расчета 0,5% от полной стоимости Товара. Не забранный Товар находящейся на складе Поставщика на протяжении 30 дней считается не нужным Заказчику, и Поставщик может его использовать по собственному усмотрению, при этом Заказчик не освобождается от уплаты за хранение Товара на складе Поставщика за весь срок хранения, и задаток Заказчику не возвращается.

 

4.    Порядок приемки товара и выполненных работ

4.1.   Переход права собственности, а также переход рисков утраты или случайной гибели передаваемого Товара, определяемого в соответствии с требованиями Приложения№1, происходит в момент передачи Товара, который определяется датой Актом приёма-передачи товара в пункте назначения, указанного Заказчиком.

4.2.   Переход права собственности, а также рисков утраты или случайного повреждения результата выполненных работ, входящих в стоимость Товара, в соответствии с Приложением № 1, переходит к Заказчику в момент подписания сторонами Акта сдачи - приемки выполненных работ.

4.3.   Товар, поставляемый по настоящему договору, а также, работы, входящие в стоимость товара, должны соответствовать ГОСТам, ТУ или иным требованиям, обычно предъявляемым к аналогичному виду товара. Качество поставляемого товара может подтверждаться соответствующими сертификатами (паспортом) качества, который передается Заказчику одновременно с продукцией по его запросу.

4.4.   Заказчик совместно с Поставщиком принимает результат работ, входящих в стоимость Товара и в течение одного рабочего дня (объём монтажных работ более 100 м2 конструкций, то выполненные работы принимаются не более трёх рабочих дней). Если результат выполненных работ удовлетворяет Заказчика, то он обязан подписать Акт выполненных работ, и передать подписанные документы Поставщику нарочно или отправить почтой России в течение 2 -х рабочих дней после приема выполненных работ, при этом подписанные, сканированные копии Акта выполненных работ направить Поставщику по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., или написать мотивированный отказ приема работ. 

4.5.   В случае наличия претензий к Поставщику и объему выполненных работ, входящих в стоимость Товара, Заказчик направляет их в письменной форме Поставщику в двухдневный срок после предоставления Поставщиком на утверждение акта этих работ.

4.6.   Если Заказчик не подписывает Акт выполненных работ, при этом не пишет причины, по которым он не подписывает документ и не принимает работы в течение двух рабочих дней, то работы считаются выполненными в полном объеме и приняты Заказчиком.

4.7.   При обнаружении ненадлежащего качества Товара Заказчик в течение 1 (одного) дня предъявляет Поставщику требование о безвозмездном устранении выявленных недостатков в письменной форме с указанием конкретных выявленных недостатков (дефектов) и согласовывает с Поставщиком разумный срок для их устранения, который не может составлять менее чем 30 (тридцать) дней.

 

5.    Ответственность сторон

5.1.   За невыполнение и ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Поставщик и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.   В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товаров или выполнения работ, входящих в стоимость Товара, Поставщик по требованию Заказчика уплачивает пеню в размере 0,1 % от стоимости Товара, за каждый день просрочки.

5.3.   В случае нарушения Заказчика сроков оплаты работ, Заказчик уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки.

5.4.   Если просрочка со стороны Поставщика произошла по вине третьих лиц (отсутствие поставки стеклопакетов, профилей, фурнитуры, иных комплектующих) Поставщик освобождается от уплаты неустойки, установленной п. 5.2 Договора, при наличии письменного подтверждения виновности от третьего лица.

5.5.   Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению путем переговоров. Настоящим устанавливается обязательный досудебный порядок урегулирования спора. Срок ответа на претензию 10 (десять) дней. При не достижении согласия споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Красноярского края либо в Кировском районном суде (мировыми судьями Кировского района) г. Красноярска в соответствии с правилами законодательства о подведомственности.

5.6.   Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение условий настоящего договора и своих обязательств, если это неисполнение явились следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после вступления настоящего договора в силу в результате событий чрезвычайного характера (форс-мажор).

     К событиям непреодолимой силы, относятся события, находящиеся вне разумного контроля сторон, или такие, на которые стороны не могут оказать влияния (стихийные бедствия, пожары, действия правительства Красноярского края или РФ, изменения налогового законодательства, таможенных тарифов, погодные условия и т.п.). О наступлении таких обстоятельств, стороны должны письменно (факсом) уведомить друг друга в течение 3 дней

 

6.    Гарантийные обязательства

6.1 Поставщик своими силами и за свой счет гарантирует устранение дефектов, возникших по его вине и выявленных в течение 1 (одного) года на работы,  и 5 (пяти) лет на конструкции из ПВХ профиля и на алюминиевые конструкции, после подписания Акта выполненных работ, при отсутствии механических повреждений в процессе эксплуатации, и при условии выполнения Заказчиком правил по эксплуатации и уходу за изделиями (для ПВХ профилей). Гарантийные обязательства не распространяются на случаи преднамеренного повреждения результата выполненных работ, входящих в стоимость Товара, нарушении Заказчиком Правил эксплуатации и ухода за конструкциями из ПВХ, Al, общих правил по ведению монтажа и утеплению оконных откосов, а также не распространяются на теплозащитные свойства блоков при заказе Заказчиком работ по внутренней отделке у третьих лиц или самим Заказчиком.

6.1.2 Гарантия теряет силу в случае обслуживания или ремонта конструкций третьим или неуполномоченным лицом Поставщика, а также на механические повреждения конструкций, и на конструкции, размеры которых превышают допустимые нормы (открываемая оконная створка превышает 850 мм х 2100 мм, открываемая дверная створка превышает 900х2100мм).

Гарантия не теряет своей силы при превышении допустимых норм, если при изготовлении створок применялась технология «ВКЛЕЙКИ» стеклопакетов (допустимые гарантийные габаритные размеры открываемых створок 1050 мм х 2400 мм)

6.2. При выявлении дефектов стороны составляют двухсторонний акт, в котором указываются: перечень дефектов, сроки их устранения и обоснования, подтверждающие вину Поставщика.

6.3 . Поставщик обязуется исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ, входящих в стоимость Товара Поставщик допустил отступления от условий договора, ухудшившее качество Товара, в течение 20 дней с момента составления сторонами акта. Данный срок может быть изменен (увеличен) до наступления необходимых погодных условий (температура наружного воздуха не ниже -15 оС). Неисправности, возникшие по вине Поставщика в течение гарантийного срока, устраняются бесплатно.

6.4. Заказчик заверяет и гарантирует, а также дает свое согласие о том, что Товар является индивидуально- определенным и изготавливается Поставщиком исключительно по размерам и требованиям Заказчика.

6.5. При покраске изделий из ПВХ на окрашенную поверхность наносится защитная плёнка, которую необходимо удалять в течение 14 дней с момента отгрузки товара Заказчику. Если защитная пленка не будет удалена по истечению 14 дней, то гарантия на покраску не распространяется.

6.6. При покраске изделий из ПВХ, на окрашиваемой поверхности допускаются включения мельчайшего мусора на 1 см2 не более одного включения.

7.    Прочие условия

7.1. Стороны договорились считать конфиденциальной информацию, относящуюся к субъекту персональных данных: фамилию, имя, отчество, год, месяц, число и место рождения, паспортные данные, профессию, должность, образование, домашний адрес, абонентский номер домашних и мобильных телефонов, семейное положение, фотоизображение работников сторон, а так же фамилию, имя, отчество, год, месяц, число и место рождения несовершеннолетних детей работников сторон, фамилию, имя, отчество, год, месяц, число и место рождения совершеннолетнего члена семьи работников сторон.

7.2. Конфиденциальная информация, перечисленная в 7.1, может передаваться в устной, письменной, электронной или в иной форме.

7.3. Подписывая настоящий договор Заказчик подтверждает согласие субъекта персональных данных на их обработку Поставщиком.

7.4. Сторона, получившая доступ к персональным данным, обязана принять необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий.

7.5 Персональные данные хранятся у Поставщика в течение пяти лет с даты окончания исполнения обязательств по договору.

 

8.    Заключительные положения

8.1.   Договор считается заключенным с момента его подписания и действует до выполнения своих обязательств обеими сторонами. Гарантия на Товар и работы, входящие в стоимость Товара не заканчивается сроком окончания действия договора.

8.2.   Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8.3.   Настоящим стороны допускают и признают юридическую силу электронных документов. Скан- копия договора имеет юридическую силу оригинала документа.

8.4.   Приложения:

8.4.1.   Приложение № 1

8.4.2.   Приложение № 2

8.4.3.   Приложение № 3

8.4.4.   Приложение № 4

 

 

 

Приложение №2 к договору № ______________

от «___»  _____________ 2019  г.

Рекомендации и правила по проведению демонтажно-монтажных работ

 

ü В день доставки необходимо предоставить место для привезенных конструкций из ПВХ

или алюминиевого профиля.

ü В день монтажа обеспечить свободный подход к демонтируемому окну (балкону, лоджии), убрать предметы вокруг объекта, мешающие монтажным работам, предоставить свободный доступ к электросети, наличие электросети.

ü Продолжительность демонтажа и монтажа зависит от конструктивных особенностей

здания, и лимитировать его сложно.

ü Монтаж производится без сохранения старого оконного (дверного) блока.

ü Неудобства, ожидающие Заказчика при проведении демонтажно-монтажных работ:

1. повышенный шум от инструмента;

2. не исключены сколы кирпича или штукатурки;

3.загрязнение и запыление помещения.

ü В связи с этим желательно:

1.накрыть мебель и другие предметы;

2. подготовить достаточные по размеру проходы  для  переноса  монтируемых  и демонтируемых оконных (дверных) блоков;

3. подготовить совок, веник для уборки мусора.

ü Монтажник убирает строительный мусор с места монтажа до мусоропровода.

ü В момент окончания работ обязательно присутствие Заказчика или его уполномоченного представителя для приемки произведенных работ.

 

 

 

 

Приложение №3 к договору № ______________

от «___»  _____________ 2019  г.

 

Рекомендации и правила по эксплуатации оконных и дверных блоков из ПВХ профиля.

 

В соответствии со ст. 10 закона «О защите прав потребителей», Поставщик предупреждает, что:

- уровень освещённости помещения при замене оконных блоков может снизиться;

- при нарушении работы вытяжной вентиляции в квартире возможно выпадение конденсата на стеклопакетах, профилях и откосах. Для нормального функционирования приточно-вытяжной вентиляции необходимо: помещения, где люди находятся только днём, регулярно проветривать, а в спальные комнаты устанавливать вентиляционные клапаны, тип и производительность которых должен рассчитать специалист по вентиляции;

- для предотвращения обмерзания стеклопакетов зимой рекомендуется устанавливать вентилируемые решётки в подоконники;

- нормальная температура в помещении зимой бывает на расстоянии не менее 0,6 м от пола и 0,5 м от батареи под окном. При повышении температуры зимой выше допустимой по СанПиН 2.1.2.1002-00 24°С на батареи желательно установить шунты и регуляторы, сертифицированные на территории РФ;

- при герметично закрытых окнах зимой конвекция пристекольного воздуха напоминает сырой ветер, в связи, с чем не рекомендуется располагать спальное место близко от окна;

- уровень шума в помещении, в зависимости от конструкции окна, может повыситься по сравнению с уровнем шума при существующих окнах. Для правильного выбора конструкции окна и вида приточного вентиляционного устройства желательно произвести предварительный замер шума силами специализированной организации;

- при отсутствии регулярного (2 раза в год) ухода за запорной фурнитурой и притворными уплотнителями в соответствии с прилагаемой «Правилами/инструкцией по эксплуатации» Исполнитель не несёт ответственности за недостатки, возникшие вследствие несоблюдения правил эксплуатации оконных и дверных блоков.

ü Уход за ПВХ - профилем. ПВХ - профиль необходимо очищать с помощью специальных моющих средств, не содержащих абразивных (царапающих) средств. Моющее средство наносится мягкой тканью на поверхность рамы и оставляется до полного высыхания. Обычные загрязнения, например, след от карандаша, удаляется с лёгкостью, сильные загрязнения убираются при помощи легкого нажима на ткань. Т.к. ПВХ по химическому составу неустойчив к кислотным растворам, то он не должен обрабатываться химически активными веществами (спиртом, нитролаками, органическими растворителями, ацетоном). Эти замечания также относятся и к ламинированному профилю.

ü Уход за фурнитурой. Все элементы фурнитуры следует предохранять от загрязнения или окрашивания. Следует не менее 2 раз в год смазывать все подвижные составные части фурнитуры смазкой, не содержащей кислот и смол (подходят технический вазелин или машинное масло). Для более качественного обслуживания оконных механизмов рекомендуется использовать средства, специально предназначенные для ухода за фурнитурой. Не допускайте применение чистящих средств, нарушающих антикоррозийное покрытие фурнитуры!

ü Уход за резиновыми уплотнителями. Уплотнители изготовлены из современного материала, который, тем не менее, подвержен естественному старению. Для сохранения эластичности и водоотталкивающих свойств необходимо 2 раз в год очищать его от грязи влажной салфеткой и протирать специальными средствами (для обработки используется хорошо впитывающая ткань). Резиновые уплотнители не должны соприкасаться с концентрированными чистящими средствами или масляными субстанциями!

ü Меры безопасности при эксплуатации окон и дверей из ПВХ профиля:

-  На створку окна или двери не должна воздействовать дополнительная нагрузка;

Для ограничения доступа детей используйте средства защиты от открывания (например, оконные ручки с замком-блокиратором);

- Не допускать попадания руки в зазор между рамой и створкой при закрывании окна или двери (опасность получения травмы);

- Обязательно удалить защитную плёнку, так как при длительном воздействии ультрафиолетового излучения (солнечного света), её клеящий слой может повредить поверхность пластика;

- Не допускается    открывание створки после монтажа до полного высыхания

монтажной пены;

- Не допускается отделка откосов до полного высыхания пены;

- Не оставляйте окно в открытом положении при сильном ветре;

- При проветривании помещения не подкладывайте под створку предметы (например, деревянный брусок), т.к. это приводит к расшатыванию фурнитуры, а в последующем к неплотному закрыванию створки или же к её негодности (лучше заказать ограничитель открывания);

- При закрывании окна, двери створками сильно не хлопать;

- В целях сохранения работоспособности специальной периметральной фурнитуры не рекомендуется проводить штукатурные и отделочные работы на откосах, примыкающих к окну, двери, при открытом окне в любом из положений фурнитуры в течение всего времени работы в этой зоне;

- При открывании окна, двери в откидной плоскости плавно поверните ручку створки окна в вертикальное положение и зафиксируйте её;

- Все операции с запорной ручкой следует производить без чрезмерных усилий и только при ЗАКРЫТОЙ створке!

- Окна не царапать ножом и острыми предметами, наждачной бумагой и другими абразивами;

- При повышенной влажности и температуры в зимних условиях, в связи с полной герметичностью изделия из ПВХ-профиля, возможно образование конденсата на внутренней поверхности стеклопакета и окна. Для предотвращения этого явления необходимо регулярно проветривать помещение, а при возможности установить принудительную вентиляцию, тепловентиляцию, конденсаторы и т.п.;

- При мойке изделий из ПВХ-профиля применять только специальные средства для отчистки и ухода, не разрушающие профили ПВХ;

- При мойке профиля использовать фланелевую ткань;

- При грамотной эксплуатации и выполнении вышеприведённых рекомендаций Ваше изделие будет служить долго, и выполнять своё предназначение надёжно и качественно.

 

 

 


 

 

Приложение № 4 к договору № ______________

от «___»  _____________ 2019  г.

Информация об образовании конденсата

Оконные конструкции из ПВХ профилей обладают высокой герметичностью, что является одним из преимуществ конструкций из ПВХ профиля, поскольку обеспечиваются высокие тепло- и звукоизоляционные характеристики. С другой стороны, повышенная герметичность окон может привести к изменению температурно-влажностного режима в помещении и, как следствие, к возможной конденсации избыточной влаги на поверхностях откосов и стеклопакетов - т.н. «запотеванию». Влажностные процессы тесно связаны с тепловым режимом ограждающих конструкций и могут оказывать существенное влияние на их долговечность и теплозащитные качества.

Содержание влаги в воздухе помещения может оцениваться абсолютной влажностью (количество влаги в единице объема воздуха в г/м3) или относительной влажностью воздуха в процентах. В соответствии со СНиП И-3-79* «Строительная теплотехника», по величине влажности различают следующие режимы помещения:

- сухой (меньше 40%); - нормальный (40-50%); - влажный (50-60%); -мокрый (свыше 60%).

Согласно ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», в жилых помещениях не допускается влажность воздуха более 60% (оптимальная величина влажности - не более 45%).

Температура воздуха, соответствующая его полному насыщению водяным паром (относительная влажность 100%), называется точкой росы. При дальнейшем понижении температуры избыток влаги конденсируется и в капельножидком виде оседает на поверхностях, температура которых ниже точки росы.

При нормальных климатических условиях внутри помещения - температура воздуха 20°С, относительная влажность 50% - температура точки росы составит 9,3 °С, т.е. выпадение конденсата маловероятно. Если же влажность повысится до 90%, то температура «точки росы» будет 18,3°С - влага может конденсироваться на любой поверхности с температурой ниже этого значения.

Влажность воздуха - величина переменная, она может меняться в зависимости от многих факторов. Причинами повышения влажности могут быть приготовление пищи, стирка, отсутствие свободной вытяжной вентиляции. Если помещение находится в новом здании, в котором только что закончены отделочные работы, то влага в воздухе может появляться в результате высыхания строительных материалов (бетон, раствор, штукатурка). Таким образом, выпадение конденсата зависит от двух факторов - температуры поверхностей окна и относительной влажности в помещении. Чаще всего конденсат образуется на поверхностях стекол, оконных откосах и на подоконных досках, поскольку температура именно этих поверхностей может быть близка к температуре точки росы.

В разъяснительном письме Госстроя России №9-28/200 от21.03.2002 допускается «выпадение конденсата в краевых зонах на внутренней поверхности стеклопакетов в зимний период эксплуатации», что не является дефектом оконных конструкций.

Во избежание выпадения конденсата необходимо повышать температуру в помещении до значений не ниже 18-20°С и обеспечивать снижение влажности в помещении до значений, соответствующих нормальному влажностному режиму.

Наиболее простой и эффективный способ понижения влажности - регулярное проветривание помещений. Для интенсивного проветривания помещения следует распахнуть створки на 10-15 минут 2-3 раза в день. Помимо регулярного интенсивного проветривания существуют и другие способы обеспечения доступа свежего воздуха в помещения - использование дозированного (щелевого) проветривания (микропроветривание). Выбор способа проветривания решается в каждом случае индивидуально, в зависимости от условий эксплуатации помещения. Обязательно следует проверить работоспособность вытяжной вентиляции. Горшки с цветами на подоконнике тоже могут являться источником конденсата на стеклопакетах. Они требуют полива и поэтому увеличивают уровень влажности в помещении.

Для предупреждения конденсации влаги рекомендуем укомплектовывать оконные блоки, изготовленные из ПВХ профилей, фурнитурой, позволяющей проводить проветривание без распахивания створок (поворотно-откидная фурнитура, микропроветривание), что особенно актуально зимой. Для повышения температуры стекол следует использовать стеклопакеты с коэффициентом сопротивления теплопередаче, соответствующим климатическим параметрам региона эксплуатации, согласно СНиП II-3-79*. Для повышения сопротивления теплопередаче стеклопакетов следует применять двухкамерные стеклопакеты или энергосберегающие стеклопакеты с использованием стекол с низкоэмиссионным покрытием (К-стекло) и др.

Для предотвращения запотевания на внутренней поверхности стекла не следует перекрывать поток теплого воздуха от радиаторов отопления к стеклу. Для обеспечения свободной циркуляции воздуха вблизи оконного блока не рекомендуется установка широких подоконных досок, перекрывающих более чем половину батареи, также рекомендуется не завешивать отопительные элементы.

 

 


 

Звоните 8 (391) 989 84 34
и мы ответим на все вопросы

Какие окна мы делаем

Профиль
  • Proplex
  • Montblanc
  • Deceuninck
Функционал
  • Панорамные
  • Французские
  • Антивандальные
  • Противовзломные
Форма
  • Арочные
  • Косоугольные
  • Круглые
  • Овальные
  • Треугольные
Стиль и декор
Заполнение
  • Стеклопакет
  • Стекло 4мм
  • Сэндвич-панель
Стеклопакеты
Место установки
  • В квартиру
  • Для коттеджа
  • Для лоджии
  • Для дачи
  • Для беседки
Комплектующие
  • Откосы
  • Подоконники
  • Отливы
  • Ручки
  • Москитки

Дипломы и сертификаты

Оплата пластиковой картой

Максимальная сумма одного перевода - 75 000 руб.

Для оплаты заказа банковской картой, перейдите к форме оплаты, нажав кнопку ниже

При сотрудничестве с банк

  • Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
  • 8 (391) 989 84 34
Как нас найти
Принимаем к оплате    
Сайт не является публичной офертой и носит информационный характер
Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных

Подписывайтесь

© Яркие Окна - Красноярск